网站首页
关于我们
法律知识
服务项目
企业合同
房地产与
刑事辩护
知识产权
企业劳动
代写法律
律师风采
律师风采
成功案例
客户留言
联系我们
喻律师尤其擅长在合同纠纷、刑事辩护、建设工程及房屋买卖(租赁)纠纷、知识产权纠纷、企业劳动人事纠纷的处理。
服务项目
法律常识
成功案例
法律知识
服务项目
企业合同纠纷与法律顾问
房地产与建设工程纠纷
刑事辩护
知识产权
企业劳动人事管理
代写法律文书等非诉事务
法律知识
刑事辩护律师哪家靠谱...
哪些情况为刑事案件、刑事律师辩...
认定挪用公款罪需考虑哪些因素...
伪造公章会构成什么罪...
建设工程合同律师实务,建设工程...
法律知识
您当前的位置:
首页
>>
法律知识
工程期限引发的工程纠纷是怎样的,如何解决
发布日期:2020/5/21 19:39:00
分享到:
现实社会中的许多工程都必须严格按照标准执行,但是在工程期间的问题上发生了工程纠纷,工程期间引起的工程纠纷到底是怎样的呢?希望能够为大家说明内容,参考学习,对大家有所帮助。
一、施工期间发生的工程纠纷是怎样的,如何解决
工期纠纷:
宁波建设工程律师
发包人经常要求答辩承包人支付工程进度款和结算的主要原因之一是承包人承担工期拖欠违约金
宁波建设工程律师
,主张工期违约金涉及举证问题,一是实际开工时期的认定,
宁波建设工程律师
另一是竣工时间的认定。
如果有开工会议的会议记录,开工通知明确了开工时间,如果没有这些证据可以提交,只要没有这些证据可以根据开工报告的记载时间作为开工时间,一般可以在合同中记载时间证据。
《建筑法》
第六十一条【交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料签字的工程保证书,具有国家规定的其他竣工条件。 建筑工程竣工经验合格后,未经可使用的验收或验收合格的,不得交付使用。 ’他说
二、认定竣工时间的司法解释
关于竣工时间的认定,司法解释规定如下:
1、竣工验收合格的,以竣工验收合格的日期为竣工日期
2、承包人已提交竣工验收报告,发包人延误验收的,以承包人提交竣工验收报告的日期为竣工日期
3、未经竣工验收,发包人擅自使用的,转移工程占有的日期为竣工日期。
如前所述因承包人原因造成的工期延误,施工中因发包人原因多导致工期延误,因此发生工期顺延和索赔事项。 主张工期顺延和索赔,承包人必须提供证据。 施工中需要留下相应的资料和文件。 这是考验施工管理是否规范、完善的制度。
上一条:
资深合同纠纷律师经验丰富
下一条:
建筑工程欠款纠纷是专属管辖吗
【返回列表】
友情链接
电话功能
地址:浙江省宁波市鄞州区兴宁东路302-312号东轩大厦10楼(宁波人才市场西侧,宁波市中级人民法院东侧约400米) 电话:0574-87065828 传真:
版权所有:喻明辉律师
本站关键词:
宁波合同律师
宁波刑事律师
宁波刑事辩护律师
宁波建设工程律师
宁波公司律师
ICP备案编号:
浙ICP备17048454号-1